首页 >> 百科

维修合同【最新8篇】

2023-01-25 百科 9 作者:开开心心

在人们愈发重视契约的社会中,合同的类型越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是人见人爱的小编分享的维修合同【最新8篇】,希望大家可以喜欢并分享出去。

工程维修合同 篇一

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据双方签订的《项目户内精装修总承包工程施工合同》,本着实事求是、友好协商的原则,签定如下补充协议:

一工程质量保修范围和内容:

1、乙方在质量保修期内,按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失,均属于乙方免费保修责任范围;不属于乙方责任(例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等),但是经由双方协商需要乙方施工的,乙方必须积极配合维修,费用双方协商由责任方承担,但费用收取不能高于市场综合水平标准。

二。工程质量保修期:

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期以工程通过验收,完善整改意见并正式移交甲方,在移交给业主之日起计算,保修期限为贰年。

三。保修金支付:

本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金,保修期满后,物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续;支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。

四。保修要求条款:

1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室,每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突,对业主提出的意见必须认真记录,按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。

2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月,作为维修高峰期,期间必须派足够的固定维修人员(具体数量根据现场实际需要另行确定)在现场组建专门的维修办公室,并每天到物业公司报到登记,以便出现业主招修时快速反应、即时处理。

3、维修高峰期过后,总包单位必须指定维修负责人,维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修,履行保修义务,保证维修的质量及效果。

实用的维修合同 篇二

甲方:

乙方:

第一条加工物、数量、报酬、交货期限

第二条乙方对甲方提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限:无

第三条加工物的技术标准、质量要求:按照国家标准或行业标准验收

第四条乙方对定作物质量负责的期限及条件:自最终验收合格之日起,保修期一年,如果在质保期内出现故障,乙方负责在收到甲方通知(包括电话、传真、特快、信件等)两日内进行调换或修理,由此发生的费用均由乙方承担。如乙方未按约定期限履行或拒绝履行上述保修义务,则应支付滞纳金,日滞纳金数额为合同总价款的___ %,两次修复仍不能解决问题的,甲方有权解除合同,收回合同价款,并由乙方承担由此而引起的一切损失。

第五条加工物的包装及运输费:由乙方承担,包装物不回收。

第六条甲方提供技术资料、图纸的时间、办公及保密要求:甲方提供的图纸或样品、技术资料乙方必须严格保密,对由于乙方造成的技术资料、样品、图纸等资料的泄密而引起的一切损失由乙方全部承担。

第七条乙方发现甲方提供的图纸或样品、技术要求不合理的,在壹日内向甲方提出书面异议。甲方应在收到书面异议后的壹个工作日内答复。

第八条甲方不允许第三人完成加工物的主要工作。

第九条加工物的交付方式及地点:乙方按照甲方通知现场维修。

第十条加工物的检验标准、方法、费用、地点及期限:检验标准:

1、根据第一条、第三条内容进行验收。并由乙方负责设备安装、设备调试;并出具验收合格报告。

2、检验地点:甲方现场

3、检验期限:___年 __月 ___日。

第十一条报酬的结算方式及期限:每次维修任务完成,双方对每次维修工程进行验收确认、核实工作量,每半年结算一次,乙方提供发票,验收合格支付合同价款90 %,余款质保期满无质量问题一次付清。

第十二条甲方在合同签订日起无日内交付定金__。(人民币大写___)。

第十三条本合同解除的条件:双方协商。

第十四条违约责任:

①乙方交付的维修物不能正常使用或验收不合格,甲方有权要求在规定期限内重新维修,乙方承担返工费用

②在质保期内乙方承担因加工物质量问题给使用方造成的一切损失。

③乙方必须在约定期限内交货,否则每拖延一天向甲方支付违约金合同价款1 %。

第十五条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向东营市有管辖权的人民法院起诉。

第十六条本合同一式四份,双方各执二份,自双方签字盖章之日起生效。

第十七条其他约定事项:本合同有效期___年 __月 ___日至___年 __月 ___日。

甲方(公章):

法定代表人(签字):

年____月____日

乙方(公章):

法定代表人(签字):

年____月____日

维修合同协议书怎么写 篇三

甲方:

乙方:

因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题,乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水进行维修,经双方协商,协议如下:

1、维修时间:20X年X月X日起到20X年X月X日止。

2、维修地点:孔雀湖康体中心

3、维修方案须甲方确认,并且乙方应在维修之前征得甲方同意。

4、维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间,甲方必定期须派人到现场予以质量监督和协助部分工作。在施工方施工期间,施工方有责任对施工时的人员安全负责,出现工伤事故由乙方负责。

6、房屋维修期的注意事项:甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,(如垃圾材料的堆放)。

7、维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准。

8、在维修期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。

9、根据双方的协商,本次维修采取乙方包工不包料的方式实施。

10、本工程维修发生的费用共计人民币壹万元整(大写10000.00元整),工程完工之日付伍仟元整(5000.00元)。待保修期满之日付清全部尾款。

11、本房屋漏水维修合同一式两份,双方各持一份。

12、关于保修:保修期6个月,自维修结束之日起算,保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看,并采取其他相关措施。

13、其他未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

年____月____日年____月____日

维修工程合同 篇四

甲方:

乙方:

根据有关规定,经双方协商一致达成协议如下:

第一条:

甲方设计人员上门测量尺寸前,乙方需付定金_____元,此款可抵充货款。

第二条:

甲方在测量尺寸后天内提供设计图(如需出具效果图的,由双方协商)。乙方根据甲方出具的设计图纸完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)后,通知甲方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认的图纸为最后的设计图。

第三条:

图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定的设计图进行较大修改,必须征得另一方的同意并经双方签字确认,按实际情况增减费用,安装时间相应顺延。

第四条:付款方式

甲乙双方签字确认后,可选择下列第种方式付款:

(1)乙方于_____年____月_____日付清全部货款,计人民币元,最后根据尺寸(见附件:材料结算清单)具实结算。

(2)乙方与_____年___月___日向甲方预付款的____%,计人民币___元;待甲方送货上门,乙方验收货物后,向甲方支付货款的____%,计人民币____元;最后安装完工后,乙方按照双方签字确认的设计图进行验收,验收合格后,即付清货款的____%余额,计人民币_____元(根据尺寸见附件:材料结算清单具实结算)。

(3)其他方式:

第五条:交货期限

甲方应于_____年____月____日前交货,甲方送货安装必须提前_ ___天通知乙方。

第六条:送货、安装及质量保证

甲方承担(地区)的运输费用、搬运费用,但乙方所属____物业管理部门收费由乙方承担。甲方保证所提供的产品质量1年内包修,终生维护(收取材料费)。

第七条:双方责任

(一)甲方责任

1、乙方支付定金后,甲方没有在约定时间内提供设计图,甲方应向乙方双倍退还定金。

2、甲方应严格根据双方确定的设计图进行加工制造,如因甲方原因导致成品与合同约定不符的,责任由甲方承担。承担方式:。

3、甲方延迟交货的,每延期一天,应按货款总值的%向乙方支付逾期交货的违约金元。

(二)乙方责任

1、乙方应该自行规范完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)

2、如甲方提交设计图后,则不予退还定金。

3、乙方付款后,甲方即开始生产,如乙方提出退货要求,则所付款不退,作为原材料的损耗。

4、乙方逾期付款,每延期一天应按货款总额的%承担违约金。

第八条:

甲、乙双方如确因不可抗力的原因,不能履行或需延期履行本合同的,应及时通知对方,并说明不能履行或需延期履行的原因。

第九条:

本合同在执行中如发生争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成时,可按下列第种方式解决:

1、提交仲裁委员会仲裁;

2、依法向人民法院起诉。

第十条:

本合同在执行期间,如有未尽事宜,由双方协商,另订附则于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十一条:

本合同一式_____份,由甲、乙双方各执一份,副本_____份。

甲方:

乙方:

日期:

维修合同 篇五

供方:

受理编号: 需方: 签订地点: 签订时间: 年 月 日

一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以便共同遵守。

二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理方法、收费金额

产品名称

规格型号

产品序号

故障原因

处理方法

维修费

零件费

返程运费:

差旅费:

上门服务费:

合计人民币金额(大写):

三、维修方式、维修地点:_____

四、修复设备的交付方式、地点:_____

五、需方在按本合同付款后,供方实施维修,在日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。

六、设备修复后,对于该设备的同一故障,供方提供三个月的保修。

七、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并另订合同,方为有效。

八、违约责任:按《中华人民共和国合同法》及其它相关规定执行。

九、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,由仲裁委员会仲裁。

十、上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,作为附件。

十一、本合同另附件张,本合同一式份,双方各执一份,传真件有效。

十二、其它约定事项:。

质量验收 篇六

以国标质量验收标准及现行施工规范进行施工验收。

验收标准及方法 篇七

1、由乙方调试人员组织调试,甲方派出专人配合。

2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收,达到原合同出厂技术指标。

3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准,经甲方最终验收合格,办理验收手续后交付甲方。

维修合同书 篇八

本合同双方当事人:

甲方:珠海市金湾区平沙镇社区居民委员会

关于我们

最火推荐

小编推荐

联系我们


技巧方法大全·小编为您推荐各种实用生活百科知识等等!
Powered By Z-BlogPHP.